物业商铺供用电协议书5篇物业商铺供用电协议书 供用电合同补充协议·负荷管理预购电协议 供电方xxxxx 地址xxxxxxxx法定代表负责人xxxxx联系电话下面是小编为大家整理的物业商铺供用电协议书5篇,供大家参考。
篇一：物业商铺供用电协议书
用电合同补充协议·负荷管理预购电协议供电方 xxxxx
地址xxxxxxxx 法定代表负责人xxxxx 联系电话 xxxxx
用电方
地址
法定代表负责人
联系电话
为保证供用电双方签订的《供用电合同》 合同编号 供电费担保等问题但要求甲方提供电力供应的矛盾经协商达成如下交缴电 费方式的协议
一、双方同意电费的缴交方式采用先付费后用电的缴交方式如乙方因故 未能按规定缴交电费则购电制设备停止乙方全部用电。
二、购电预约电价仅作计算每次预约购电量之用抄表、计费、结算等工 作按原来运作方式不变。
三、原则上乙方每次交付的购电金额应满足乙方使用七天以上的电量特 殊情况可酌情减少 四、乙方指定一至二人负责购电联系和运作并负责监视购电设备的运行
情况。如发现设备运行异常应立即告知甲方甲方应立即派人处理。双方联 系人名单及联系方式附后。
五、 购电控制设备及安装所发生的一切费用 由甲方负责 购电计量设备、
控制设备的安装、检定、加封、启封等由甲方负责但工作时应会同乙方进行。
乙方无权私自移动或启封上述设备。由购电设备直接控制的乙方跳闸设备乙 方不得进行任何妨碍设备跳闸的改动或操作否则将视为违章用电处理。
六、因缴交电费方式已改为购电制停送电操作已改为购电控制柜直接执 行甲方无法另行通知乙方乙方因到期而未缴交下期用电款造成停电的由 此而产生的一切损失由乙方负责。
七、乙方已实行购电制交费办法并认真执行供用电合同遵守供用电秩 序甲方不得随意对用户停电。因供电线路、设备抢修或检修造成的停送电
按照佛山三水供电局的通知执行。对于错峰用电工作按照三水区政府文件执 行。
八、甲、乙双方不得单方面中止合同如有变更应双方共同协商解决。
九、如乙方为因欠费而实行购电制交费办法的在乙方清缴一切旧欠电费 和违约金并提供电费担保后乙方可提出中止本合同甲方应与同意。
十、本合同一式两份甲、乙双方各执一份具有同等法律效力自签字 之日起生效。
甲方盖章 乙方盖章 代表签字 代表签字 签约时间 二〇〇
年
月
日
篇二：物业商铺供用电协议书
用电协议书 甲方：乙方：
现乙方因
需求， 欲向甲方申请临时用电，因其不具备电能计量装置安装条件， 根据中华人民共和国《合同法》 、 原电力工业部《供电营业规则》 等相关法律法规规定， 经甲乙双方友好协商， 就乙方临时用电订立相关协议如下， 共同遵守。
一、 乙方用 电需求地址为：
K12+080 处。
二、 乙方受电工程自 电源接入点至用电点架设线路材料由乙方委托甲方采购。
三、 经双方约定， 乙方用电容量为 40 KW， 使用 时间为 5个月
。
四、 约定价款。
乙方委托甲方代购受电工程材料、 安装费，费用为 36642. 58 元（ 叁万陆仟陆佰肆拾贰元伍角捌分）
， 乙方于 2010 年 3 月 11 日 前交付甲方， 甲方按规定开据发票。
五、 双方约定乙方预交 伍仟 元作为电费保证金， 用 电结束时多退少补；
六、 其它事项。
乙方负 责临时用 电安全， 负 责临时用 电到期申请暂停， 按时缴纳电费； 甲方负责委托采购材料质量， 负 责受电工程施工安全， 负责按规定办理送、 停电。
七、 本协议未尽事宜， 由双方协商解决， 协商未果时， 可申请电力管理部门仲裁或提请诉讼。
八、 甲方按电表读数计数， 每度电按 0. 78 元收取电费。
九、 本协议一式两份， 甲乙双方各一份， 签字盖章之日 生效。
附件：
低压线路安装费用清单 甲方：
乙方：
代表：
代表：
电话：
电话：
年
月
日
年
月
日
公司规章制度 一、
公司形象
1 、
员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构， 并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、
在接待公司内外人员的垂询、 要求等任何场合， 应注视对方， 微笑应答， 切不可冒犯对方。
3、
在任何场合应用语规范， 语气温和， 音量适中， 严禁大声喧哗。
4、
遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻， 上班时间（包括午餐时间）
办公室内应保证有人接待。
5、
接听电话应及时， 一般铃响不应超过三声， 如受话人不能接听， 离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录， 严禁占用公司电话时间太长。
6、
员工在接听电话、 洽谈业务、 发送电子邮件及招待来宾时， 必须时刻注重公司形象， 按照具体规定使用公司统一的名片、 公司标识及落款。
7、
员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、
员工要注重个人仪态仪表， 工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、
生活作息
1 、
员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、
作息时间规定
1 ）
、 夏季作息时间表（4 月——9 月）
上班时间 早 8：
30
午休 1 2：
00——1 4：
00
下班时间 晚 1 8：
00
2）
、 冬季作息时间表（1 0 月——3 月）
上班时间 早 9：
00
午休 1 2：
00——1 3：
30
下班时间 晚 1 7：
30
3、
员工上下班施行签到制， 上下班均须本人亲自签到， 不得托、 替他人签到。
4、
员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、
员工如因事需在工作时间内外出， 要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、
员工遇突发疾病须当天向主管经理请假， 事后补交相关证明。
7、
事假需提前向主管经理提出申请， 并填写【请假申请单】
， 经批准后方可休息。
8、
员工享有国家法定节假日正常休息的权利， 公司不提倡员工加班， 鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。
如公司要求员工加班， 计发加班工资及补贴； 员工因工作需要自 行要求加班， 需向部门主管或经理提出申请， 准许后方可加班。
1 ）
、 加班费标准
公司规定加班费标准为 1 0 元/小时；
2）
、 加班费领取
加班费领取时间为每月 24 日（工资发放日）
。
三、
卫生规范
1 、
员工须每天清洁个人工作区内的卫生， 确保地面、 桌面及设备的整洁。
2、
员工须自觉保持公共区域的卫生， 发现不清洁的情况， 应及时清理。
3、
员工在公司内接待来访客人， 事后需立即清理会客区。
4、
办公区域内严禁吸烟。
5、
正确使用公司内的水、 电、 空调等设施， 最后离开办公室的员工应关闭空调、 电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、
要爱护办公区域的花木。
四、
工作要求
1 、
工作时间内不应无故离岗、 串岗， 不得闲聊、 吃零食、 大声喧哗， 确保办公环境的安静有序。
2、
新入职员工的试用期为三个月， 员工在试用期内要按月进行考评。
详见《员工试用期考核表》 。
3、
公司内所制定的《员工日程表》 是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、 详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、 会议室）
， 如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）
。
5、
加强学习与工作相关的专业知识及技能， 积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）
。
6、
经常总结工作中的得失， 并参与部门的业务讨论， 不断提高自 身的业务水平。
7、
不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、
员工在工作时间必须全身心地投入， 保持高效率地工作。
9、
员工在任何时间均不可利用公司的场所、 设备及其他资源从事私人活动。
一经发现， 给予警告，情节严重者， 公司将予以辞退。
1 0、
员工须保管好个人的文件资料及办公用品， 未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
1 0、 员工要保管好个人电脑， 按公司规定进行文档存储、 杀毒及日常维护， 如发生故障应及时报告综合管理部， 由公司安排修理。
五、
保密规定
1 、
员工须严守公司商业机密， 妥善保存重要的商业客户资料、 数据等信息。
2、
管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作， 并妥善记录网络密码及口令。
并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、
任何时间， 员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、
员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、 策略、 客户资料及其他重要的方案， 如一发现，除接受罚款、 辞退等内部处理外， 情节严重的， 公司将追究其法律责任。
六、
人员管理
1 、
员工必须服从公司的整体管理， 包括职务的分配及工作内容的安排。
2、
员工须尊重上司， 按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、
员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映， 听取意见。
4、
涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、
员工不服从上级指挥， 目无领导， 顶撞上级， 而影响公司指导系统的正常运作， 视情节严重程度， 给予处理。
6、
管理人员应团结互助， 努力协调好各部门的关系， 鼓励并带领好员工队伍， 时刻掌握员工的工作情况， 确保公司整体策划顺利进行。
7、
公司是一个大家庭， 员工应团结互助， 为公司发展做出努力。
篇三：物业商铺供用电协议书
城 10KV 配电工程 合同编号协
议
书
发包人：
湖南天易示范区开发建设有限公司 承包人：
株洲高新电业股份有限公司 工程地点：
株洲市神农城 签订时间：
2010 年
月
日
根据《中华人民共和国合同法》 和有关基本建设与工程管理的规定， 为保证工程质量， 加快工程建设进度， 本着公开、 公平、公正的原则， 经甲、 乙双方协商， 签订本协议， 以资共同遵守。
一、
协议签订单位 发包方：
株洲天易示范开发区建设有限公司（ 简称甲方）
承包方：
株洲高新电业股份有限公司
（ 简称乙方）
二、
工程名称：
神农城 10KV 配电工程 三、
工程地点：
株洲市神农城 四、
协议依据：
株洲市神农城整体规划和株洲电业局关于株洲神农城整体电力规划的方案 五、
工程建设范围 1、 乙方依据甲方提供的神农城整体规划和株洲电业局关于株洲神农城整体电力规划方案， 编制一期神农城电力接入系统设计。
2、 乙方按株洲电业局批复的株洲神农城分期建设供电方案进行神农城 10KV 配电工程的建设。
(1) 一期建设内容包括：
改珠江路西侧电缆沟为直埋套管敷设电缆至公园大道临近分支箱（ 环网柜）， 从该分支箱引高压电源沿商业圈内环敷设电缆入新建的地下开关站， 接至新上配电间内低压屏出线开关上桩头止范围内的本期工程施工图设计、 概(预)算书编制及出版，工程物资采购,工程施工及竣工验收工作。
附：
神农城一期供电系统的供电范围详见神农城建设指挥部提交的《神农城核心区用电负荷预测》， 该电力负荷由甲方报株洲电业局复核， 乙方配合指导甲方到株洲电业局办理用电的报装。
(2) 后期配电工程建设按甲方神农城项目 建设周期与规模的实际需求签订后期施工合同另行签定。
六、
工程建设工期：
乙方根据甲方提交的一期供电范围及电力负荷，综合安排本协议范围内的方案设计、 方案报批、 施工图设计、 工程施工及调试，在 2010 年 9 月 1 日 前完成承包范围内的工作并确保一期供电系统在 2010 年 9 月 3 日 正常供电。
七、
工程承包方式
包设计、 包施工、 包安全文明施工的总承包方式。
八、
工程监理 乙方接受甲方委托的监理单位对本工程的质量进行控制。
九、
工程验收 工程完工后由甲方组织验收。
十、
工程合同价款 本期工程合同价款由乙方按现行电力安装工程消耗量及其取费标准上报， 经甲方审定后， 乙方本期工程概（ 预）
算书出版后，经甲、 乙双方共同协商， 另签本期工程施工合同确定。
十一、
合同价款支付：
1、 本协议书签订后 3 天内， 甲方向乙方支付 50 万元（ 伍拾万元）
作为工程预付款。
2、 本期工程施工合同签订， 主要设备到货后 3 天， 甲方向乙方支付至合同价款的 80%,作为工程进度款。
3、 工程竣工验收合格后 7 天内， 甲方向乙方支付合同价款的20%(即工程款付至合同价款的 100%),结清合同价款余款。
十二、
合同价款支付方式：
转账 十三、
双方责任：
1、 甲方：
（ 1）本协议签订后 3 天内,负责向乙方提供工程勘测设计相关资料。
(如:神农城规划设计资料、 开关站、 配电间建筑设计资料、负荷资料、 设备档次要求等等)。
（ 2）
负责办理工程相关的规划、 城建、 城管、 交警、 环卫、园林绿化等与工程相关手续 (如开关站、 配电间建设场地、 10kV线路等红线规划手续等)。
（ 3）
负责组织工程施工场地、 建筑物、 线路施工走廊验收移交，协调处理工程施工场地、 运输道路平整和施工场地内障碍清除，余、 杂物清理。
（ 4）
负责委派工程项目 代表和工地代表,协调和处理工程勘测、 设计、 施工、 送电过程中工程项目 范围内周边关系(如阻工、青赔、 施工环境、 地方关系等)。
（ 5）
负责监督施工过程中的安全、 质量和进度， 参与工程竣工验收工作。
（ 6）
认真履行本合同， 根据本合同要求按期、 保质、 保量地完成合同约定的各项工作。
2、 乙方：
（ 1）
严格执行国家、 行业相关规程、 规范、 标准， 按要求组织工程勘测、 设计、 施工、 竣工验收工作。
（ 2）
负责工程合同承包范围内工作的全过程管理， 做到安全生产、 文明施工， 优质服务。
（ 3）
工程竣工验收合格送电后一个月 内， 负责向甲方移交本工程合同承包范围内的工程相关资料。
（ 4）
负责工程质量（ 属于安装或设备质量）
保修， 保修期为二年（ 即工程送电之日 起二年 ）
。
（ 5）
认真履行本合同， 根据合同要求按期、 保质、 保量地完 成合同承包范围内工作。
十四、
其他：
1、 工程项目 勘察、 设计、 物资采购、 施工、 竣工验收、 送电等所需的工器机具、 安全用具， 交通工具、 工作人员生活等由乙方自行解决。
2、 甲方参与乙方主设备招标或竞争性谈判。
3、 乙方完成方案设计、 施工图设计后应及时与甲方沟通并经
甲方确认。
4、 工程取费执行 (1) 国家计委最新文件中颁发的《工程勘察设计收费标准》。
(2)湘建价（ 2009）
406 号《关于颁发（ 湖南省建设工程工程量清单计价办法）
及有关工程消耗量标准的通知》 及湖南省或株洲市建设工程造价管理部门颁发的相关解释和更新文件。
(3)湘三电控字（ 1992）
009 号？ ， 以及各市州经委行文制定的关于电力负荷控制设备的收费标准。
(4)湘价函[2005]174 号《湖南省物价局关于汽车移动电站供电价格和配网带电作业计费标准的批复》。
5、 因乙方施工不当、 工程物资保管不善， 造成的人身、 设备事故和物资损失， 由乙方负责。
6、 如遇人力不可抗拒因素或设计变更， 造成的工期延误和经济损失， 甲、 乙双方共同协商， 另补充协议。
7、 因甲方未及时办理工程相关手续造成工期延误和经济损失,由甲方负责。
8、 在合同规定的保修期内， 属于乙方承包责任的工程质量问
题， 负责无偿修理。
9、 甲、 乙双方违约， 按合同相关条款协商解决， 协商不成可申请当地地方法院裁决。
10、 本合同经双方法定代表人或书面指定的委托代理人签字、盖章后生效， 其有效期至工程施工合同生效后。
11、 未尽事宜， 在工程施工合同中明确。
12、 本协议一式陆份， 甲、 乙双方各执叁份。
（ 本页无正文）
甲方：
株洲天易示范区开发
乙方：
株洲高新电业股份 建设有限公司
有限公司
甲方（ 盖章）
乙方（ 盖章）
法定代表人：
法定代表人：
或委托代理人（ 签字）
或委托代理人（ 签字）
工程项目 联系人：
工程项目 联系人：
联系电话：
联系电话：
开户银行：
株洲建设银行电力支行
银行账号：43001502362050000551-001
签定日 期：
2010 年
月
日
篇四：物业商铺供用电协议书
邯郸县供电公司安全用电协议书甲方邯郸县供电公司 乙方 公证方 鼓励县公司加强与政府主管部门沟通协调借助政府力量强化安全用电管理 争取其作为第三方签订本协议 以增强本协议的法律效力 。
为预防和避免电力安全事故的发生维护供用电双方的利益明确双方的权利和义务以及各自的安全责任根据国家有关法律、法规规定经双方协商一致达成如下协议
一、甲方有权依照法律、法规规定对乙方的用电安全情况进行检查。甲方对乙方的用电检查仅局限于其电力设施是否对公用电网构成威胁。甲方不对乙方电力设施的安全性负责。
二、乙方用电安装、维修和报装以及接电事项应向甲方提出申请由甲方工作人员按规定完成。甲方接到乙方用电安装、维修和报装以及接电事项申请后应予以受理并按甲方向社会承诺条款执行。
三、甲方鼓励和提倡乙方家庭安装和使用剩余电流动作保护器。乙方因未安装剩余电流动作保护器或安装的剩余电流动作保护器未起作用造成乙方或他人人身伤亡或经济损失的由乙方承担全部责任。
农村安全用电规程DL493-2001规定电力使用者的职责4.3.5 必须安装防触、漏电的剩余电流动作保护器并做好运行维护工作 四、凡有下列情况之一的造成乙方或他人人身伤亡或经济损失的均由乙方承担全部责任 1、乙方私自攀登变压器台架、线杆或晃动拉线的。
2 2、乙方家用电器或照明设备超过使用年限失修漏电的。
3、乙方私拉乱接或有其他违章用电行为的。
4、乙方在家私自维修、接电、安装电力设施以至造成自身或他人人身伤亡以及经济损失的。
5、乙方盗窃或破坏电力设施的。
6、乙方私设电网的。
7、乙方车辆或机械碰撞甲方电力设施的。
8、乙方超高、超宽物品通过带电设施区域引起安全距离不够的。
9、乙方私自向甲方已停电的电力设施进行送电的。
10、乙方在电力线路下堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电物品的。
11、乙方在架空电力线路保护区内烧窑、烧荒的。
12、乙方种植可能危及电力设施安全植物的。
13、乙方在电力设施保护区内从事法律法规禁止性规定的如违法建房、架设电视天线等 。
14、乙方其他违反《农村安全用电规程》 DL493-2001的行为。
五、在低压设备和线路上发生事故的按产权归属划分责任。产权归谁由谁负责维护和管理发生人身伤亡事故由产权方承担全部责任。
六、农村客户产权分界点甲方与乙方的电力设施产权分界点在乙方的电表处电表及以下含电表产权归乙方所有电表以上产权一般情况下归甲方所有。双方有约定的以双方约定为准。
七、因高压电发生人身伤亡事故的由电力设施产权人按照《民法通则》123 条、最高人民法院《关于审理触电人身损害赔偿若干问题的解释》规定承担民事责任电压等级划分:根据电力规程规定 1000 伏及其以上电压等级为高压电1000 伏以下电压等级为低压电 。
3 八、由于乙方原因造成甲方电力设施损坏或停电事故的甲方有权要求乙方赔偿损失。
九、电力线路断落地面或悬挂半空无论是否带电乙方发现后应与该线路保持不低于 8 米的安全距离并有义务看管该线路并及时通知线路产权所有人或甲方进行停电维修。
十、因不可抗力发生的电力事故按照法律法规的免责条款各自不承担任何责任。
十一、乙方有义务教育其家庭成员进行安全用电杜绝违章用电并对其安全负责。
十二、本协议一式两份甲乙双方各执一份自签字或盖章之日起生效。
甲方邯郸县供电公司
签字主管经理
乙方
签字 公证方
签字
年
月
日
篇五：物业商铺供用电协议书
电合同补充协议书· 预付电费协议供电方：
联系人：
电
话：
法定负责人：
住
所：
用电方：
联系人：
电
话：
法定负责人：
住
所：
为保证供、 用电双方签订的《供用电合同》（合同编号：
）的履行， 供、 用电双方经友好协商， 达成如下补充协议：
一、 根据用电方的用电报装容量， 用电方同意于
年
月
日前向供电方预付电费， 预付金额为人民币
元（大写：
）。
二、 供电方必须开具“预收电费收据” 给用电方。
三、 预付电费作为用电方电费的支付保障， 供电方不能挪作他用。
四、 用电方预付电费后， 用电方仍须根据《供用电合同》 的缴费期限， 按当期产生的实际电费向供电方缴付电费。
用电方按当期产生的实际电费向供电方缴付电费后， 供电方首先将用电方
的预付电费冲减用电方的当期实际电费， 不足冲减部分， 用电方当期所缴付的电费款项补足， 用电方当期所缴电费的剩余款项转为用电方下期的预付电费。
用电方逾期未按当期产生的实际电费向供电方缴付电费的， 用电方须承担电费滞纳的违约责任， 按规定交纳电费违约金， 并供电方可按照国家规定的程序停止供电， 由此导致的一切经济和法律后果由用电方承担。
五、 若用电方出现无法按期缴交电费、 破产、 隐匿、 逃逸、 死亡、 电费诉讼判决不能执行等类似情况时且供电方依法停电后， 供电方有权随时将该协议预付电费抵缴用电方所欠电费及电费违约金。
用电方如需恢复供电， 必须先缴清欠费及重新签订《供用电合同补充协议书· 预付电费协议》。
六、 如用电方月用电量减少或增多， 导致协议预付电费金额与实际产生电费差异较大时， 用电方可向供电方申请调整协议预付电费金额， 供电方应在接到申请后十个工作日内进行核实， 并根据用电方实际用电量调整协议预付电费金额， 与用电方重新签订《供用电合同补充协议书· 预付电费协议》。
七、 供电方在日常管理中， 如发现用电方协议预付电费金额与实际产生电费差异较大时， 供电方可根据用电方实际用电量调整协议预付电费金额， 并采用书面形式通知用电方， 用电方应在接到通知后十个工作日内与供电方重新签订《供用电合同补充协议书· 预付电费协议》。
八、 双方供用电合同中止后， 若用电方无违约情形发生的， 用电方须凭预付电费收据、《供用电合同补充协议· 预付电费协议》 原件向供电所提出退款申请， 供电方应在
日内将协议预付电费退还用电方， 不计利息。
九、 本补充协议中未约定的事宜适用原供用电合同； 本补充协议与原供用
电合同具同等法律效力。
十、 本协议一式两份， 具有同等法律效力。
十一、 本协议自供、 用电双方签字、 盖章后生效。
有效期为一年。
协议期满后， 若供、 用电双方没有异议， 本协议继续有效。
供电方（盖章）：
用电方（盖章）：
法定负责人或授权委托人：
法定负责人或授权委托人：
联系人及电话：
联系人及电话：
年
月
日
年
月
日
推荐访问:物业商铺供用电协议书 协议书 商铺 用电