消防施工合同范本202210篇消防施工合同范本2022 附件1 海南省装配式建设项目工程总承包合同示范文本(22022年版) (征求意见稿) 说 明 为指导装配式建设项目工程总承包合同当事人下面是小编为大家整理的消防施工合同范本202210篇,供大家参考。
篇一:消防施工合同范本2022
1海南省装配式建设项目工程总承包合同示范文本 (2 2022 年版)
(征求意见稿)
说
明
为指导装配式建设项目工程总承包合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规,住房和城乡建设部、市场监管总局《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2020-0216),结合海南省装配式项目工程总承包模式的实际应用情况,制定了《海南省装配式建设项目工程总承包合同示范文本》(以下简称《示范文本》)。本《示范文本》提出的装配式项目工程总承包模式是在传统工程总承包模式的基础上增加装配式钢筋混凝土结构主体结构装配式部品部件生产环节,以实现从研发设计到生产、到物流、到装配施工的全流程贯通。现就有关问题说明如下:
一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
(一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计 13 条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条件 通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,就工程总承包项目的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计 20 条,具体条款分别为:第 1 条 一般约定,第 2 条 发包人,第 3 条 发包人的管理,第 4 条 承包人,第 5 条 勘察与设计,第 6 条 材料、装配式部品部件、工程设备,第 7 条 施工,第 8 条 工期和进度,第 9 条 竣工试验,第 10 条 验收和工程接收,第 11 条 缺陷责任与保修,第 12 条 竣工后试验,第 13 条 变更与调整,第 14 条 合同价格与支付,第 15 条 违约,第 16 条 合同解除,第 17 条 不可抗力,第 18 条 保险,第 19 条 索赔,第 20 条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求,也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
(三)专用合同条件 专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时,应注意以下事项:
1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致; 2.在专用合同条件中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”; 3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款,合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的,可在专用合同条件中,以同一条款号增加相关条款的内容。
二、《示范文本》的适用范围 《示范文本》适用于海南省装配式房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。
三、《示范文本》的性质 《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况,参照《示范文本》订立合同,并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
1 目
录
第一部分 合同协议书............................................. 1 一、工程概况................................................ 1 二、工程承包范围............................................ 1 三、工程承包模式............................................ 2 四、合同工期................................................ 3 五、质量标准和要求.......................................... 3 六、签约合同价与合同价格形式................................ 3 七、工程总承包经理.......................................... 4 八、合同文件构成............................................ 4 九、承诺.................................................... 5 十、订立时间................................................ 5 十一、订立地点.............................................. 5 十二、合同生效.............................................. 5 十三、合同份数.............................................. 5 第二部分 通用合同条件........................................... 7 第 1 条 一般约定............................................. 7 1.1 词语定义和解释...................................... 7 1.2 语言文字........................................... 11 1.3 法律............................................... 12 1.4 标准和规范......................................... 12 1.5 合同文件的优先顺序................................. 12 1.6 文件的提供和照管................................... 13 1.7 联络............................................... 14
2 1.8 严禁贿赂........................................... 14 1.9 化石、文物......................................... 15 1.10 知识产权.......................................... 15 1.11 保密.............................................. 16 1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误.................. 16 1.13 责任限制.......................................... 16 1.14 建筑信息模型技术的应用............................ 17 第 2 条 发包人.............................................. 17 2.1 遵守法律........................................... 17 2.2 提供施工现场和工作条件............................. 17 2.3 提供基础资料....................................... 18 2.4 办理许可和批准..................................... 18 2.5 支付合同价款....................................... 19 2.6 现场管理配合....................................... 19 2.7 其他义务........................................... 19 第 3 条 发包人的管理........................................ 19 3.1 发包人代表......................................... 19 3.2 发包人人员......................................... 20 3.3 工程师............................................. 21 3.4 任命和授权......................................... 21 3.5 指示............................................... 22 3.6 商定或确定......................................... 22 3.7 会议............................................... 23 第 4 条 承包人.............................................. 23
3 4.1 承包人的一般义务................................... 23 4.2 履约担保........................................... 24 4.3 工程总承包项目经理................................. 25 4.4 承包人人员......................................... 26 4.5 分包............................................... 27 4.6 联合体............................................. 29 4.7 承包人现场查勘..................................... 29 4.8 不可预见的困难..................................... 30 4.9 工程质量管理....................................... 30 第 5 条 勘察与设计.......................................... 31 5.1 勘察............................................... 31 5.2 生产工艺技术、建筑设计方案......................... 32 5.3 设计义务........................................... 32 5.4 承包人文件审查..................................... 33 5.5 培训............................................... 35 5.6 竣工文件........................................... 35 5.7 操作和维修手册..................................... 36 5.8 承包人文件错误..................................... 36 第 6 条 材料、装配式部品部件、工程设备...................... 36 6.1 实施方法........................................... 36 6.2 材料、装配式部品部件和工程设备..................... 37 6.3 承包人提供的装配式部品部件生产..................... 39 6.4 样品............................................... 41 6.5 质量检查........................................... 42
4 6.6 试验和检验 ......................................... 43 6.7 缺陷和修补......................................... 45 第 7 条 施工................................................ 45 7.1 交通运输........................................... 45 7.2 施工设备和临时设施................................. 46 7.3 现场合作........................................... 47 7.4 测量放线........................................... 47 7.5 现场劳动用工....................................... 48 7.6 安全文明施工....................................... 48 7.7 职业健康........................................... 51 7.8 环境保护........................................... 51 7.9 临时性公用设施..................................... 52 7.10 现场安保.......................................... 53 7.11 工程照管.......................................... 53 第 8 条 工期和进度.......................................... 53 8.1 开始工作........................................... 53 8.2 竣工日期........................................... 54 8.3 项目实施计划....................................... 54 8.4 项目进度计划....................................... 55 8.5 装配式部品部件生产计划............................. 56 8.6 进度报告........................................... 56 8.7 提前预警........................................... 57 8.8 工期延误........................................... 57 8.9 工期提前........................................... 58
5 8.10 暂停工作.......................................... 59 8.12 复工.............................................. 60 第 9 条 竣工试验............................................ 60 9.1 竣工试验的义务..................................... 60 9.2 延误的试验......................................... 61 9.3 重新试验........................................... 62 9.4 未能通过竣工试验................................... 62 第 10 条 验收和工程接收..................................... 63 10.1 竣工验收.......................................... 63 10.2 单位/区段工程的验收............................... 64 10.3 工程的接收........................................ 64 10.4 接收证书.......................................... 65 10.5 竣工退场.......................................... 66 第 11 条 缺陷责任与保修..................................... 66 11.1 工程保修的原则.................................... 66 11.2 缺陷责任期........................................ 67 11.3 缺陷调查.......................................... 67 11.4 缺陷修复后的进一步试验............................ 69 11.5 承包人出入权...................................... 69 11.6 缺陷责任期终止证书................................ 69 11.7 保修责任.......................................... 69 第 12 条 竣工后试验......................................... 69 12.1 竣工后试验的程序.................................. 70 12.2 延误的试验........................................ 70
6 12.3 重新试验.......................................... 70 12.4 未能通过竣工后试验................................ 70 第 13 条 变更与调整......................................... 71 13.1 发包人变更权...................................... 71 13.2 承包人的合理化建议................................ 71 13.3 变更程序.......................................... 72 13.4 暂估价............................................ 73 13.5 暂列金额.......................................... 74 13.6 计日工...............
篇二:消防施工合同范本2022
2022 年工程合同模板汇总 7 7 篇同 工程合同 篇 篇 1 1甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本消防工程施工事项协商一致签定本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:贵溪汽车城室外道路、给排水管网施工,包含沟槽开挖、雨水、污水、废水排水、强电、弱电、给水阀门检查井(含消防给水阀门井)砌筑工程;给排水管道安装、强电管路预埋、弱电管路预埋工程;给水阀门安装;混凝土垫层施工(含消防设施基础浇筑工程)、土方平衡、土方回填、土方外运、土方换填;道路基层、道路砼工程及路面装饰面层施工等;本工程分二期施工,第一期从5#楼西南角至 11#西北角连接 10#楼东北角及 1#楼东南角范围内,第二期施工剩余项目范围。(其中不包含消防给水管道安装及设施安装工程)4、承包形式二、合同工期1、开工日期:以甲方开工通知为准。2、竣工日期:
三、工程造价(竣工结算方式):1、合同总价暂为 元,大写(人民币),单价包干项目清单详见附件 1。2、本次使用施工材料的规格、型号、技术参数及材料价格见附件 2。四、项目管理1、施工资质应符合当地管理部门要求,因上述问题造成的一切后果由乙方承担;2、乙方由担任驻工地负责人,合同负责其承包范围中的施工和管理,并对施工技术、质量、工期、安全文明施工、防火、保卫等进行全面负责。3、乙方必须按甲方批准的进度计划组织施工,接受甲方代表及监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划
不符时,乙方应按甲方代表及监理工程师的要求提出改进措施,并报甲方代表及监理工程师批准后实施。4、施工用水、用电由乙方自行承担费用,甲方负责提供接驳点。五、付款方式1、乙方每月 日前向甲方上报上月施工进度总量,甲方于每月日前按审批后的该期施工进度总量的 70%支付进度款(每次付款前,乙方提供经当地税务部门认可的税收发票)。2、工程完成后经甲方、监理验收合格,支付至该期工程合同总额的 90%。3、由政府相关部门验收合格,办理竣工结算后七日内支付至决算总价的 95%(同时提供至决算总造价全额的经当地税务部门认可的税收发票)。4、剩余的 5%作为质保金,保修期二年,保修期政府部门验收合格后开始计算,二年后一次性无息付清。六、材料设备供应施工用主要材料在进场施工前须报甲方审批。(主要材料相关资料详见附件<<主材表>>)。
1.1 乙方采购材料设备的约定:乙方必须在材料及设备进场前三天向监理单位及甲方报送材料设备每月进场计划,含材料设备名称、品牌、规格/型号、生产厂家、产地、数量、单价(主材须按甲方指定的品牌、规格、要求采购),经监理单位及甲方审定后方可购进,材料进场的同时,必须提供该材料的质保书、出厂证明及检测报告等,否则,甲方将不允许进场堆放。七、工程变更工程设计变更须经甲方、监理和设计单位叁方代表签字并盖章确认后生效。八、竣工验收与结算1、竣工验收:乙方提供竣工资料的约定:乙方必须在合同工期内申请竣工验收或分阶段竣工验收,在申请竣工验收或分阶段竣工验收的同时免费提供符合要求的完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图纸)壹式捌套,九、甲方责任1、协调乙方与参建单位的关系,尽量为乙方的工作提供方便。2、及时办理工程款的结算与支付。
3、甲方在合同签订之后即免费向乙方提供经总包审查的施工设计图一式四份。十、乙方责任1、本消防工程未交付甲方前,负责对甲方成品工程的保护工作(未验收交工、但甲方已使用的除外)。2、整理本工程综合要求的竣工资料共捌份(电子版壹份)交付建设单位;3、保证施工场地符合环境卫生的相关规定。4、服从甲方、监理单位现场管理及工期要求。5、乙方必须在合同工期内提供全部的配合工作。6、乙方保证不损坏甲方已完成项目(含原市政工程),如有损坏,乙方自费予以修复并承担相应的工期延误责任。(除工程施工必须,但须报甲方、监理审批)7、乙方负责本工程所用的材料(包括甲方限价材料)、半成品、成品的场内运输及看管、堆放、仓储、装卸车的工作,费用自理。8、乙方项目经理必须参加由甲方组织的工程例会,甲方提前一天通知。
十一、质量标准1、按照国家有关施工、验收规范执行,并根据实际情况进行施工安装,乙方确保工程质量并通过相关政府部门验收合格。2、所有材料进场时乙方向甲方提供检验报告、合格证,甲方有权进行随机抽样并进行送检,再次检测费用由乙方承担。3、工程质量达不到相关标准的,由乙方按甲方限定的时间返修至达到标准,工期不予延顺,并由乙方承担全部费用。4、乙方应认真按照标准、检验、并按要求返工、修改、承担由自身原因导致工程质量未达到本合同约定的标准而发生的费用。5、隐蔽工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在进行隐蔽前 24 小时以书面形式通知甲方及监理验收。乙方准备验收记录,如验收合格,甲方及监理方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽,验收不合格,乙方必须在二日内修改完毕至重新验收合格。十二、违约责任1、甲、乙双方在履行合同期间,任何一方不得无故终止合同,违约方向对方交纳人民币伍万元违约金。
2、甲、乙双方在合同期间发生纠纷,友好协商解决,协商不成,任何一方可以申请工程所在地的仲裁机构仲裁或直接向合同履行地人民法院提起诉讼。十三、工期处罚约定:1、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期(甲方要求的总工期、日历天数)或任何允许延长竣工期期限内竣工,则每逾期一天乙方应向甲方支付 3000 元/天的违约金。2、为确保工程按期完工,乙方进场后,须按照甲方要求编制详细的施工组织设计,并按照甲方批复的施工进度计划进行施工。甲方在支付工程进度款时,若由于乙方的原因造成实际进度远低于进度计划时(未达到计划的 90%),甲方有权在支付工程进度款时直接暂时扣除实际与计划滞后天数的工期违约金(3000元/天),若下一期工程进度款支付时,乙方将工期挽回,甲方将暂时退还上一期工期违约金的 80%。若乙方竣工日期满足甲方要求的竣工日期时,中间付款所扣除的工期违约金将视乙方的配合情况无息退还 80~100%;若乙方竣工日期无法满足甲方要求的竣工日期,且最终延误的工期大于中间延误的工期时,竣工决算除按最终实际延误的工期扣除工期违约金外,中间付款所扣除的工期违约金不予退还;若乙方竣工日期无法满足甲方要求的竣工日期,但最终延误的工期小于中间延误的工期时,竣工决算除按
最终实际延误的工期扣除工期违约金外,中间付款所扣除的工期违约金按 50~80%无息退还。十四、其他1、甲、乙双方遵守社会市场规则,信守商业道德,保守商业机密,相互支付,相互配合。2、合同中未尽事宜,双方协商解决或按合同法有关规定执行。3、保修期内,乙方接到甲方的维修通知后二十四小时内到场,超过或不来甲方有权请第三方施工,费用从保修金里扣除。本合同一式陆份,甲方执四份、乙方执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效,双方履行完合同规定的义务和责任后自行失效。甲方(章)
乙方(章)代表:
代表:签订日期:
年 月 日同 工程合同 篇 篇 2 2发包人(甲方):__县__猪业专业合作社承包人(乙方):
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:养猪场建筑。工程地点:乐至县劳动镇七门村。工程内容:1、修建沼气池300 立方米;2、改扩建猪舍300 平方米;3、修建猪粪堆粪场 30 平方米。二、工程承包范围 承包范围:猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准三、合同工期:开工日期:20__年__月__日,竣工日期:20__年__月__日。合同工期总天数:105 天四、工程建设标准:乙方必须按照甲方提供的《生猪标准化规模养殖小区(场)建设标准》进行建设。五、工程价款:工程总价款为 25 万元。在甲方按照《生猪标准化规模养殖小区(场)建设标准》进行验收后付款。六、违约责任1、乙方不能按期完工,每逾一天,支付误工费 1000 元。甲方:
乙方:年 月 日
同 工程合同 篇 篇 3 3合同编号:发包方:________________承包方:________________签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程名称:____________二、建筑面积(工程形式):____________三、施工地点:________________四、工期:1、开工:____年__月__日; 2、竣工:____年__月__日; 3、合同工期总共历时____天。五、承包形式:________六、工程质量标准:________
七、工程价款:共计人民币 元。八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。九、质保期:____年。
十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工; ②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求; ④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏; ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用; 十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东__县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。发包方:
承包方:委托代理人:
委托代理人:年 月 日 年 月 日同 工程合同 篇 篇 4 4______________项目道路施工合同发包人:__________置业有限公司承包人:经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。、 一、 工程项目
1.1 工程名称:__________道路工程1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)大 写 元1.8 质量标准:合格。1.9 工 期:工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。二. . 技术标准及图纸2.1 图纸2.1 发包人提供:2.2 技术标准:
2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。三. . 双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.1.1 发包人委派的业主代表:姓名:
职务:3.1.2 监理单位及委派的工程师:监理单位:姓名:
职务:职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。3.1.3 发包人主要工作:3.1.3.1 负责场地三通一平;3.1.3.2 确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;3.1.3.5 进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;3.1.3.6 按合同约定支付工程款。3.2 承包人的权利和义务3.2.1 项目经理姓名:
职务:项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。3.2.2 承包人主要工作:3.2.2.1 本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。3.2.2.2 严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;3.2.2.5 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;3.2.2.6 工程竣工验收后 2 周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;3.2.2.7 发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。3.2.2.8 负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。四、工程价款a、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。b.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市 93 土建定额再结合上海市有关文件进行
编制,如 93 土建定额中没有的子项,可套...
篇三:消防施工合同范本2022
1.合同条款合同编号:
2 2022 年度向前光伏电站管理区输变电设备检修维护 施工合同
甲方:肇东华能德昌太阳能发电有限公司
乙方:
签订时间:
年
月
日
2022 年度向前光伏电站管理区输变电设备检修维护 施工合同
签订时间:
年
月
日 签订地点:哈尔滨市南岗区顺益街 39-41 号 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及有关规定,甲方通过
年
月
日的公开询价结果通知书接受了乙方以人民币(大写)
(即¥
元)为 2022 年度向前光伏电站管理区输变电设备检修维护所做的投标书,由肇东华能德昌太阳能发电有限公司(以下简称甲方)与
(以下简称乙方),经双方兹就以下事项协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、范围及内容(详见下表)
1、维护内容:
序号 维护内容 计量单位 数量 1 66kV 昌前线检修维护(单回路,含 13 基线塔、通讯光缆)
km 2.39 2 向前光伏电站 35kV 集电线路及其所属设备检修维护(包含箱变之间连接高压电缆)
km 27.6 3 1kV 低压交流线路 3*25 检修维护 km 17.8 4 1kV 直流线路 1*4 检修维护 km 245 5 1kV 交流低压电缆 3*185 检修维护 km 12.1 6 光伏场区二次电缆、通讯线、光缆检修维护 项/年 1 7 光伏板更换 项/年 1 8 光伏子阵螺栓紧固及支架检修维护 项/年 1 9 光伏子阵管桩基础检修维护 项/年 1 10 光伏子阵平面调整 项/年 1 11 光伏子阵接地防腐检查处理 项/年 1 12 管理区场用变检修维护 台 1
13 1600kVA 箱变检修维护 台 12 14 管理区高压分接箱检修维护 台 1 15 交流汇流箱检修维护 个 72 16 组串逆变器检修维护 个 406 17 升压站 66kV、35kV 系统电力设备检修维护 项/年 1 18 66kV 昌五变内昌前线间隔一、二次电气设备检修维护 项 1 2、上述设备缺陷治理。
3、66kV 送出线路、35kV 集电线路维护内容及要求 (1)维护内容:
①35kV 集电线路及其所属设备的巡检、清扫、检修、维护、预防性试验,缺陷处理(包括机群线电缆故障查找及处理,甲方可以提供测试设备、电缆接头和配合查找,查找电缆头故障如需雇用勾机由乙方负责); ②35kV 集电线路光缆及其所属设备的巡检、检修、维护、缺陷处理; ③杆塔接地,杆塔,导线、地线、附件的巡检、检修、维护、缺陷处理; ④线路沿线的林木生长高度超过线路导线架设高度的,需将林木削梢,防止雷雨天导电引起的线路故障。
⑤66kV 架空线路铁塔防腐处理 ⑥检查 35kV 地埋电缆电缆警示桩及电缆转接箱安全警示标识齐全,对由于巡检不到位引发的人及动物误碰触、误破坏电缆而引发的触电事故负责。
⑦以上各线路的紧急抢修。
(2)一般要求:
①每月按计划保证完成 1 个维修巡视周期,每年保证完成 12 个维修巡视周期,对所发现的线路缺陷及时处理,并在每月 5 日前向甲方提供合同范围内的设备书面巡视检查记录及缺陷处理记录并由光伏电站站长签字确认,巡视检查内容格式由甲方提供。
②易损耗的零星散件的更换(如脚钉、杆塔螺丝、小件塔材等)。
③乙方根据电力系统检修计划,制定春秋季清扫、检查工作计划,并负责线路的春秋季清扫、检查工作,具体标准依照架空输电线路状态检修导则(Q/GDW 174-2008)、
《架空输电线路运行规程》(DL/T 741—2010)、国家电网公司《电力电缆线路运行规程》(Q/GDW512—2010)的相关规定。
④按一年为一个周期完成线路的定检、杆塔接地试验工作。
⑤线路跳闸的特巡或夜巡工作。
⑥线路发生故障、事故后,乙方应查明原因,并向甲方提供书面事故报告。
⑦乙方在线路巡视中发现的各类缺陷及在线路定检、试验中发现线路存在隐患,需要及时进行处理或进行检修的,费用含在此合同总价中。
⑧严格遵守国家法律法规及当地规定要求,如发生违法违纪行为应自行解决处理并承担相应法律责任,自行处理施工人员与当地居民的纠纷。
⑨乙方自行考虑和承担 60 年一遇的大雪、大风、大雨等自然条件引起的合同风险。
⑩施工期间注意环保,自行承担施工过程中因违反国家环保法规造成的一切后果和责任。
⑪施工期间注意安全,自行承担施工过程中的设备和人身安全事故责任。
⑫如果该线路防护区内存在威胁线路安全运行的树木,由乙方全权负责解决(包括树木的树梢处理、砍伐处理、自行处理与当地居民及政府因此产生的纠纷以及后续产生的影响)如因巡检不到位或消缺不及时造成的一切损失均由乙方负责,包括对树木过高未及时进行处理树木产权人在砍伐修枝过程中产生的意外触电事故负责。
4、光伏组件检查维护每季度一次,箱变、汇流箱、逆变器检查维护每月一次。
二、检修材料管理 1、需更换的设备由甲方提供; 2、检修定额内包含的消耗性材料由乙方提供,即该部分费用含在本合同总价款内。
三、检修工器具管理 1、工器具由乙方提供; 2、本工程施工过程中造成的工器具损坏由乙方承担。
四、双方权利义务 (一)甲方权利义务 1、将维护、消缺标准明确告知乙方; 2、对乙方的工作进行检查,提出整改意见; 3、按照本合同的规定及时并足额支付相关劳务费用; 4、施工期间向乙方提供与实际相符的电气设备、电气材料安装竣工图纸及相应的其
它竣工资料副本 1 份;资料于检修工程竣工后收回; 5、按规定,甲方要严格按照设备的参数监视和检查设备运行状态,不准超负荷运行; 6、乙方在对甲方设备进行代维护时,甲方应设置符合电力相关安全规章制度要求的现场安全措施,安全措施不具备,乙方可拒绝作业。
(二)乙方权利义务 1、乙方提供满足本工程所需的技术劳务; 2、乙方根据甲方维护、消缺内容、标准施工,不得违背甲方意图擅自施工; 3、要求出具试验人员资质和试验仪器检验合格报告复印件(仪器检验报告要求有正规资质的检验公司检验报告); 4、自行处理施工人员与当地居民的纠纷; 5、施工期间注意环保,自行承担施工过程中因违反国家环保法规造成的一切后果和责任; 6、施工期间注意安全,自行承担施工过程中的设备和人身安全事故责任; 7、施工过程中发生的任何人身伤亡事故及由此造成的财产损失由乙方负责,甲方不承担责任; 8、保证施工质量,由于施工质量不到位而出现的一切事故由乙方负责。
五、违约责任 1、甲方违约责任:未按合同规定支付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金(发生不可抗拒因素时除外); 2、乙方违约责任:未按本合同规定的整改范围、内容及标准履行自身的义务,由此造成的一切直接和间接损失由乙方承担(不可抗力除外)。
六、合同价款说明及支付方式 1. 预付款的支付及扣回:无 2.进度款的支付 2.1 按季度分四次付款。
2.2 每季度结束后,于下一季度第一个月的 20 日内办理结算、支付上季度维护款, 2.3 支付时需向甲方经营部提交由甲方风场、生产部签字确认的上季度维护情况阶段性验收报告。无质量、安全等考核事项发生的情况下每次支付合同总价的 25%。
2.4 结算时乙方提交票面总金额为合同总价 25%、税率为 9%的增值税发票。
2.5 甲方在收到乙方的申报材料后 20 日内完成审核并按审核意见支付进度款。
3.工程质保金:阶段性验收、结算,无质保金。
4.总价合同,合同价款包干不调。
七、检修执行标准及质量标准 质量标准:
达到电力行业有关标准要求
八、乙方愿意依照本合同所规定的条款,承担肇东华能德昌太阳能发电有限公司 2022年度向前光伏电站管理区输变电设备检修维护工作任务。
九、甲方愿意依照本合同所规定的条款,按时支付乙方应得的工程款。
十、未尽事宜,双方协商解决。
十一、本合同由合同双方依据中华人民共和国法律签署订立,经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章后合同正式生效。
十二、本合同(含合同附件等合同文件材料)正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力;副本 4 份,双方各执 2 份。
合同附件:
附件一:廉洁合同 附件二:询价书比价表
(下页为甲乙双方签字盖章页,无正文)
(本页为甲乙双方签字盖章页,无正文)
甲方:肇东华能德昌太阳能
乙方:
(盖章)
发电有限公司(盖章)
法定代表人
法定代表人 或
或 委托代理人:(打印姓名并签字)
孙旭东
委托代理人:(打印姓名并签字)
法定地址:
法定地址:
17 道街东方家园 5-4-702 室
电话:
电话:
开户银行:工商银行哈尔滨开发区支行
开户银行:
帐号:3500 0411 0900 7097 297
帐号:
税号 :9123 1282 MA19 66TH X6
税号 :
附件一:廉洁合同 廉洁合同 项目名称:2022 年度向前光伏电站管理区输变电设备检修维护 招标(合同)编号:
甲方:肇东华能德昌太阳能发电有限公司 乙方:
为规范肇东华能德昌太阳能发电有限公司管理区、升压站、库房外部四周地面沉降修复的合同管理工作,防止违法违纪事件的发生,经甲方、乙方和丙方协商同意,双方将严格执行以下条款。
一、 甲方的权利和义务 (一)甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方合同执行过程中的廉洁情况进行监督。
(二)甲方的工作人员不得向乙方泄露合同中的商业秘密。
(三)甲方的工作人员在合同执行过程中,不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等;不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品;不得让乙方报销任何费用;不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请;不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动;不得要求乙方为其装修房子;不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等;不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱(含有价证券)、物。
(四)对乙方主动给予的钱(含有价证券)、物,甲方的工作人员要坚决谢绝,无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。
(五)甲方的工作人员在执行合同过程中,必须遵守廉洁自律的其他有关规定。
二、乙方的权利和义务 (一)乙方的纪检监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督,并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。
(二)乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定,并主动配合甲方遵守执行。
(三)乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招投标中的商业秘密。
(四)乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中,不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等;不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品;不得给甲方的工作人员报销任何费用;不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等;不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请;不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动;不得为甲方的工作人员装修房子;不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等;不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱(含有价证券)、物。
(五)乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为,必须在 48 小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。
三 、违约责任 (一)甲方的工作人员违反廉洁责任,经调查属实的,甲方将依据党、政纪对当事人进行严肃处理,对涉嫌犯罪人员移送司法机关。
(二)乙方工作人员违反廉洁责任,经调查属实,甲方及其代理机构有权退回其投标;对中标的乙方,甲方及其代理机构有权撤销中标决定,或一次性扣罚与其签订合同总价款的 0.5—10%作为违约金,直至终止合同执行,由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中,中国华能集团公司系统各企业不再考虑与乙方的合作。
四 、合同的生效 (一)本合同在双方签字盖章后即生效。
(二)本合同一式两份,双方各执一份。
(三)本合同在主合同授予、履行的全过程有效,并作为主合同的附件。
甲方:(盖章)肇东华能德昌太阳能
乙方:(盖章)
发电有限公司
法定代表人签字:
法定代表人签字:
或
或 授权代表签字:
授权代表签字:
签字日期:
签字日期:
篇四:消防施工合同范本2022
号:WD-HT-0912—— 合同书 ——
甲 方:_____________________
乙 方:_____________________
日 期:_____________________
--- 合同系列 文字均可修改 ---
2022 年最新版装修的合同范本
CONTRACT DOCUMENT
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
企业公民常用合同
第 1 页
2022 年最新版装修的合同范本
合同编号:______
发包人:承包人:
住所:住所:
委托代理人:营业执照号:
电话:法定代表人:电话:
BP 机号:委托代理人:电话:
本工程设计人:电话:
施工队负责人:电话:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1 工程地点:___________________.
1.2 工程内容及做法(详见附表 1:家庭居室装饰装修工程施工说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
企业公民常用合同
第 2 页 项目确认表。附表 2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
(1)承包人包工、包料(详见附表 5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表 5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见附表 4:发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限____天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表 3:家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
企业公民常用合同
第 3 页
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表 6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表 6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务
4.1 开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源、电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
企业公民常用合同
第 4 页
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表 7:家庭居室装饰装修工程变更单)。
第七条材料的提供
7.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表 4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
7.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表 5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
企业公民常用合同
第 5 页
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
企业公民常用合同
第 6 页
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表 8:家庭居室装饰装修工程验收单)。
10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表 8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表 10:家庭居室装饰装修工程保修单)。
第十一条工程款支付方式
11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
|支付次数|支付时间|支付金额|
|第一次|开工前三日|支付元|
|第二次|工程进度过半|支付元|
|第三次|双方验收合格|支付元|
工程进度过半指:________________________________________.
(2)其他支付方式:_______________________________________.
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
企业公民常用合同
第 7 页
11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表 9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
企业公民常用合同
第 8 页
第十三条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十五条其他约定事项:_____________________________________________________________________________.
第十六条附则
16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
企业公民常用合同
第 9 页
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附表 1—1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)
附表 1—2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)
附表 2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附表 3:家庭居室装饰装修工程报价单
附表 4:发包人提供装饰装修材料明细表
附表 5:承包人提供装饰装修材料明细表
附表 6:家庭居室装饰装修工程设计图纸
附表 7:家庭居室装饰装修工程变更单
附表 8:家庭居室装饰装修工程验收单
附表 9:家庭居室装饰装修工程结算单
附表 10:家庭居室装饰装修工程保修单
发包人(签字):承包人(盖章):
法定代表人:
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
企业公民常用合同
第 10 页
委托代理人:
________年____月____日________年____月____日
鉴证意见:
鉴证机关(章)
经办人:
________年____月____日
监制部门:印制单位:
您可以在此处填写公司名称或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE
篇五:消防施工合同范本2022
工程开工报告(范本)- 实用文件整理(2022 年参考新模板)工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
工程地点
工程类别
结构类别
消防工程预算
计划总投资
建筑高度
m 层 数 地上:
层 /地下:
层 建筑面积
㎡ 开工日期
主 要 实 物 工 程 量
主 要 实 物 工 程 量
资 料 文 件 施 工 准 备 情 况 施工合同或协议书
施工任务书
施工方案及现场平面布置图
设计文件及施工图
主要材料、设备落实情况
监理手续
建设单位盖章:
负责人签字:
年
月
日
监理单位盖章:
负责人签字:
年
月
日
施工单位盖章:
负责人签字:
年
月
日
篇六:消防施工合同范本2022
号:WD-HT-0505—— 合同书 ——
甲 方:_____________________
乙 方:_____________________
日 期:_____________________
--- 合同系列 文字均可修改 ---
2022 新版工程施工劳务合同范本(精编版)
CONTRACT DOCUMENT
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 1 页
2022 新版工程施工劳务合同范本(精编版)
发包人:
承包人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工作内容:
工程名称:
工程范围:
第二条作业人员:
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条合同价款 说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 2 页
1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_________元。
2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
()本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
()以___年施工预算或____施工概算定额为依据。
()定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)
第五条合同价款的结算和支付
1、结算、决算资料:
(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算:
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 3 页
(1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
(2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后 28 日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付:
(1)合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2、重大伤亡及其他安全事故处理:
(1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
(2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 4 页
第七条工程质量、验收与保修
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后 28 日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条工期延误
1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
2、承包人应在上述情况发生后 7 日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于 7 日内就延
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 5 页 长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。
第九条文明施工
1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
第十条材料机具供应
1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400 米内)。
2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十一条发包人的权利及义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 6 页 负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条承包人的权利和义务
1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于 18 周岁,不得超过 60 周岁。
2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
第十三条违约责任
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 7 页
1、发包人违约责任:
(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2、承包人违约责任:
(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 8 页
(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向___________人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。
发包人:
_____年____月____日
承包人:
_____年____月____日
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 9 页
您可以在此处填写公司名称或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE
篇七:消防施工合同范本2022
22 年监理工程师《合同管理》真题库 128道及答案解析完整版2022 年监理工程师职业考试将于 5 月份正式开考了,下面是经过精心收集整理的《监理合同管理》真题备考资料。希望对正在备考的你有所帮助。本套试题共包括单选题(90 道)、多选题(38 道)共计 128 道真题。
一、单选题(共
90 题。每题的备选项中,只有
l 个最符合题意)
1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,属于发包人义务的是()。
A.组织设计交底
B.编制施工环保措施计划
C.审批施工组织设计
D.组织论证专项施工方案
【答案】A
解析:发包人义务:(1)提供施工场地;(2)组织设计交底;(3)约定开工时间。
2.根据《标准设计施工总承包招标文件》,发包人与承包人在履行合同中发生争议,经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的,应在仲裁结束前暂按()执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定
【答案】D
解析:发包人或承包人不接受评审意见,并要求提交仲裁或提起诉讼的,应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方,并抄送监理人,但在仲裁或诉讼结束前暂按总监理工程师的确定执行。
3.根据《标准设备采购招标文件》,除专用合同条款另有约定外,卖方按合同约定交付全部合同设备后,买方应向卖方支付合同价格的()作为交货款。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
【答案】C
解析:交货款:卖方按合同约定交付全部合同设备后,买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内,向卖方支付合同价格的 60%:
(1)卖方出具的交货清单正本一份
(2)买方签署的收货清单正本一份
(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份
(4)合同价格 100%金额的增值税发票正本一份
4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为()。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书
【答案】B
解析:监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后 14 天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
5.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时,正确的处理方式()。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计
【答案】C
解析:通常,合同变更应当符合下列条件:(1)变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。变更超过原设计标准或者批准规模时,应由与事方按照规定程序办理变更审批手续。(2)变更或变更异议的提出,应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。(3)变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施。(4)变更对合同价格及工期有影响时,相应调整合同价格和工期。
6.根据《标准设计施工总承包招标文件》,监理人更换总监理工程师时,应提前()天通知承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】B
解析:发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时,应提前 14 天通知承包人。
7.下列合同计价方式中,在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()。
A.单价合同
B.固定总价
C.可调总价
D.成本加酬金
【答案】A
解析:教材 P2:单价合同在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的。
8.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点,并在()后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满
B.工程竣工验收合格
C.工程最终结算
D.工程最终结算
【答案】B
解析:承包人在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复,并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.不可用于抵押的财产是()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.土地使用权
D.正在使用的交通工具
【答案】D
解析:教材 P15:建设用地使用权、正在建造的建筑物、土地使用权办理抵押自登记时设立。
10.定金不得超过主合同标的额的()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
【答案】A
解析:教材 P16:定金不得超过主合同标的额的 20%
11.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()。
A.施工企业必须为全体职工办理
B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任
C.年龄 18-60 的施工人员均可作为被保险人 D.停工期间保险.人不承担保险责任
【答案】C
解析:教材 P21:凡年龄 16-65 周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。
12.联合体资质等级的确定()。
A.由多家单位组成的联合体,按资质事故较低的确定
B.由多家单位组成的联合体,按资质事故较高的确定
C.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较低的确定
D.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较高的确定
【答案】C
解析:教材 P33:由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
13.在工程勘察设计招投标过程中,应没收投标保证金的情形是()。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息
B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定
C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明
D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金
【答案】D
解析:不按照招标文件要求提交履约保证金的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还。
14.关于工程勘察设计开标评标的说法,正确的是()。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议,招标人有权不予答复
B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为 5 人以上单数
C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的 3 日内进行
D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定
【答案】B
解析:A 选项错误,投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当场作出答复,并制作记录;C 选项错误,工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行,开标由招标人主持并邀请所以投标人参加;
15.根据《材料合同采购文件》,合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。
A.交付
B.核验
C.清息
D.签约
【答案】A
【解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方,合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
16.根据《材料合同采购文件》,合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。
A.交付
B.核验
C.清息
D.签约
【答案】A
【解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方,合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
17.根据《标准施工招标文件》,投标预备会在投标截止时间()日前召开。
A.5
B.7
C.10
D.15
【答案】D
【解析】考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人,组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间 15 日以前进行。
18.某工程,施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标,甲投标报价 6050 万元,评标价 6000 万元;乙投标报价 6200 万元,评标价 5950 万元:丙投标报价 5950 万元,评标价 6050 万元,则中标单位及签约合同价分别为)。
A.乙,5950 万元
B.乙,6200 万元
C.丙,5950 万元
D.丙,6050 万元
【答案】B
解析:最低评标价法是按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人,签约合同价为投标价。
19.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,因不可抗力导致工期延长,监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同
【答案】A
解析:不可抗力造成不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
20.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,除专用合同条款另有约定外,发包人对设计文件的审查期限,自设计文件接收之日起不应超过()日。
A.14
B.21
C.28
D.30
【答案】A
解析:发包人接受设计文件之后,可以自行或者组织专家会进行审查,设计人应当予以配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等;审查的具体范围、明细内容和费用分担,在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外,发包人对于设计文件的审查期限,自文件接收之日起不应超过 14 天。
21.某工程,施工招标时没有标底,编制标底依据的文件有()。
A.工程量清单
B.承包人的施工方案
C.发包人要求的项目功能文件
D.发包人提供的设计任务书
【答案】C
22.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同签订前,中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件
【答案】C
解析:在签订合同前,中标人应按照招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。
23.采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值是
A.独立评价值
B.如权评价值
C.综合评价值
D.基准评价值
【答案】D
【解析】最优的评价因素得基准评价值,其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。
24.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。
A.特别法人
B.企业法人
C.非法人组织
D.非营利法人
【答案】B
【解析】依据我国法律规定,作为承包人的勘察单位必须具备法人资格,任何其他组织和个人均不能成为承包人。建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。
25.资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()。
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法
【答案】A
解析:教材 P53:有限数量限制法:对资格预审申请文件进行量化打分,按得分由高到低的顺序确定通过资格预审的申请人。
26.招标人组织施工现场踏勘后,需要对招标文件进行澄清修改的,招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2
B.5
C.10
D.15
【答案】D
解析:教材 P43:需要对招标文件进行澄清修改的,招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少 15 日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
27.根据《标准勘察招标文件》,属于勘察招标文件内容的是()。
A.勘察机构设置
B.勘察工作难点分析
C.发包人要求
D.勘查工作具体措施
【答案】C
解析:勘察设计招标文件应当包括下列内容:
(1)招标公告或投标邀请书;(2)招标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)发包人要求;(6)投标文件格式;(7)投标人须知前附表规定的其他资料。
28.根据《标准设计招标文件》,工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。
A.形式评审、设计方案评审、报价评审
B.形式评审、资格评审、响应性评审
C.资格评审、响应性评审、设计方案评审
D.资格评审、报价评审、设计方案评审
【答案】B
解析:亿据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》,在初步评审阶段,应进行形式评审、资格评审和响应性评审。
29.根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()。
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序
【答案】B 解析:投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求:1)质量标准;2)投标人资格要求;3)设计成果补偿。
30.与直接询价方式选择材料相比,采用招标方式选择材料供应商的特点是()。
A.交易成本低
B.采购工作量小
C.采购工作周期长
D.便于磋商价格
【答案】C
解析:教材 P62:招标方式选择材料供应商的特点:有利于规范买卖双方交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争,但程序复杂、工作量大、周期长。
31.采用综合评估法评标时,应根据投标人报价和()计算投标报价偏差率。
A.投标限价
B.评标基准价
C.最低评标价
D.投标平均价
【答案】C
解析:投标报价的偏差率计算公式:偏差率=100%×(投标人报价评标基准价)/评标基准价
32.工程施工评标中,中标人竞标报价是否低于其成本,应当由( )认定。
A.招标人
B.评标委员会
C.招投标监督机构
D.市场监督管理机构
【答案】B
解析:评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在没有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低...
篇八:消防施工合同范本2022
材料产品购销合同招标方:___________________
承包方:___________________
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的相关要求,为确立彼此的支配权、责任和义务,经彼此商议允许签署此合同书。
一、适用相关法律法规:国家相关法律法规、政策法规及行政规章均对合同规定具备约束。
二、工程项目名字:___________________
工程项目地址:___________________
施工技术规定:___________________
备注名称:___________________
三、合同书价格
合同书原价:工程量清单待定___________________ ㎡,总工程款 ___________________元,英文大写___________________。
注:清算经具体钢架结构投影面积产生的刷涂总面积为标准。
1、招标方承担向承包方开展工程项目、技术性、品质、施工期、安全技术交底,监管电焊工解决好焊缝(焊口整洁、圆润、做到当场工程监理验收标准)
2、 为承包方给予施工条件,主要包括当场的水、电、钢管脚手架等。
3、向承包方给予其当场施工队伍的酒店住宿和原材料仓库。
4、承担建筑施工全过程中的检测和工程验收。
5、招标方在承包方入场后,向承包方提供钢架结构电弧焊接竣工验收报告,以证实当场已具有刷涂作业条件。
五、承包方的首要义务
1、承包方对其聘请的施工队伍开展资质审查并有义务确保其工作人员的生命安全。施工工地因交通违章工作产生的安全生产事故,由承包方自主承担其经济发展赔付,招标方不担负一切义务及经济发展赔付。
2、聘请工作人员的个人素质和专业能力可以达到工作中必须,职工最少不可低于 18 岁,较大不能超过 55 岁。进到施工工地的施工队伍务必选购意外伤害险。
3、承包方需要给予原材料生产厂家的检测报告、合格证书及相关资料。
4、承包方服务承诺严格执行钢架结构刷涂施工技术实际操作,确保施工质量。
5、在质保期期内内,如归属于承包方产品质量问题必须检修,承包方承担完全免费售后维修服务;如因觉得毁坏或是别的一切异常毁坏缘故必须检修,双方一同商议,承包方服务承诺终生成本费检修。
6、承包方承担防火材料工程施工消防工程验收。
7、承包方入场后,严格执行现场管理制度,相互配合招标方工程项目经理的管理方法。
六、支付方式及限期
1、承包方入场 3 日内,招标方预付款总工程进度款的__________%做为订金;
2、工程项目竣工_________%,招标方付款_________%;
3、所有面刷涂结束 3 个工作日之内彼此依照验收标准工程验收,验收达标后 5 日内招标方应付清工程项目尾款,即工程项目总款的_________%。
4、变动建筑项目的,招标方应按彼此商议好的价钱付款刷涂进行工程进度款的与此同时一并付款给承包方。
七、施工期
1、合同书施工期:按招标方进展规定,从入场工程施工生效日 个大晴天内,进行本工程项目。
2、下列状况导致施工期耽误彼此确定后可以延期。
(1)不可抗拒,主要包括大地震、江涝、战事等。
(2)工程变更缘故。
(3)小区业主缘故。
八、彼此合同违约责任
1、合同生效后,私自撤销合同书一方,应按合同总额度的_________%做为合同违约金交给另一方。
2、无书面通知,招标方在往来账时间不支付,承包方追款时仍不支付,承包方有权利终止工程施工,从而所产生的不良影响由招标方担负。
3、招标方未按合同条款支付,或业主缘故而导致延迟时间竣工,每贷款逾期一天,按合同规定工程项目工程款的 1‰付款给承包方。
4、乙方不可以按合同书施工期完工或施工质量达不上我国标准规定,承包方务必返工维修,因返工导致的施工期耽误,每延误一天承包方则付款招标方合同规定工程进度款的_________‰.
九、附则
1、合同规定一经签署便具备法律认可,单方面没有权利解除合同。
2、合同规定一式两份,彼此各执一份。
招标方:_________________
___________年___________月_________日
承包方:_________________
___________年___________月_________日
篇九:消防施工合同范本2022
号:WD-HT-0686—— 合同书 ——
甲 方:_____________________
乙 方:_____________________
日 期:_____________________
--- 合同系列 文字均可修改 ---
2022 新版工程劳务分包合同范本(精编版)
CONTRACT DOCUMENT
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 1 页
2022 新版工程劳务分包合同范本(精编版)
承包人:
代理人:
联系地址:
劳务分包人:
代理人:
联系地址:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致,共同达成如下协议:
一、总包工程概况
1、总包工程名称:
2、总包工程地点:
3、总包工程立项及批准文号:
二、劳务分包作业范围 说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 2 页
(一)分包合同范围:_________________________________________________;
(二)劳务分包作业范围及内容:
1、承包人负责编制施工组织设计,包括如下内容:施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等,在劳务作业过程中,施工组织设计修订的,承包人应及时通知劳务分包人。
2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计,编制及修订劳务作业方案,劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。
三、劳务分包作业期限
1、计划开始日期:______年___月___日;
2、计划完工日期:______年___月___日;
3、作业总日历天数为:______天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。
四、劳务作业质量标准
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 3 页
劳务作业质量应符合_______标准,并符合承包合同有关质量的约定。
五、劳务分包合同价格
签约合同价为:_______元(人民币),大写:_____________________________元。
六、劳务分包人资质
1、资质证书编号:_________________________________;
2、资质专业及等级:_______________________________。
七、项目经理、施工队长及劳动力管理员
1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________,职务:_____________,工程建造师(项目经理)证书号_____________。身份证号码:__________________________。委托权限:_____________。人员如有变动,应提前 7 日书面通知承包人。
2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________,职务:_____________,岗位证书号:_____________,身份证号码:_________________________。委托权限:_____________。人员如有变动,应提前 7 日书面通知发包人。
3、发包人现场劳动力管理员_____________,上岗证号_____________,职责为_____________;承包人现场劳动力管理员
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 4 页 __________________________,上岗证号_____________,职责为_____________。
4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为_____________,身份证号码:__________________________,职务:_____________,联系电话:_____________,工程所在地住址:_________________________,家庭住址:_________________________。
八、承包方义务
1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
2、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
3、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
4、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
九、劳务分包方义务
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 5 页
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 6 页 转材料及其他设施;
6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险,并支付费用;
7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令;
8、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
十、安全施工
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格执行有关安全文明生产管理规定,负责对现场施工作业人员进行安全教育,负责现场施工的安全管理,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险,支付保险费用;乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险,并支付保险费用;施工现场内需用的安全防护用品,由乙方提供使用计划,甲方负责按使用计划及时组织供应。
3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 7 页 事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
十一、劳务报酬
1、本工程采用固定劳务报酬,共计¥______________元,大写人民币_________________________元整。
2、劳务报酬的支付:甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。
3、本合同劳务报酬(依据现有施工图确定,结算时按实进行调整)。
4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式,不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据,乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷,由乙方承担全部责任和费用,概与甲方无关。
十二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:
1、中标通知书(如果有);
2、投标函及其附录(如果有);
3、专用合同条款及其附件;
4、通用合同条款;
5、技术标准和要求;
6、图纸;
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 8 页
7、已标价工作量清单或预算书(如果有);
8、其他合同文件。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
十三、承诺
1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、劳务分包人承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
十四、争议
发包人和承包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第____种方式解决争议:
1、向_____________仲裁委员会申请仲裁;
2、向_____________所在地人民法院起诉。
十四、附则
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 9 页
1、合同订立时间:______年___月___日,订立地点:________________________________。
2、本合同自______年___月___日生效。
3、本合同一式____份,具有同等法律效力,承包人执____份,劳务分包人执____份。
承包人:(公章)
法定代表人或者委托代理人:(签字)
组织机构代码:
地址:
联系电话:
开户银行:
账号:
劳务分包人:(公章)
法定代表人或者委托代理人:(签字)
组织机构代码:
地址:
联系电话:
开户银行:
账号:
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
劳务合同
第 10 页
您可以在此处填写公司名称或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE
篇十:消防施工合同范本2022
号:WD-HT-0087—— 合同书 ——
甲 方:_____________________
乙 方:_____________________
日 期:_____________________
--- 合同系列 文字均可修改 ---
标准的建设工程设计合同范本(2022 年最新版)
CONTRACT DOCUMENT
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程设计合同
第 1 页
标准的建设工程设计合同范本(2022 年最新版)
工程名称:___________
工程地点:___________
合同编号:___________
(由设计人编填)
设计证书等级:_________
发包人:____________
设计人:____________
签订日期:___________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
二 0 年三月
发包人:______________________________
设计人:______________________________
发包人委托设计人承担______________________工程设计,工程地说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程设计合同
第 2 页 点为______________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 设计人采用的主要技术标准是:____________________________________________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1 合同书
3.2 中标函(文件)
3.3 发包人要求及委托书
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程设计合同
第 3 页
3.4 投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1 双方商定,本合同的设计费为___________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1 本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的 20%,计____________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2 设计人提交______设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的 30%,计___________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的 50%,计___________万元,施工图完成后,发包工结清设计费,不留尾款。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程设计合同
第 4 页
8.3 双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1 发包人责任
9.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除全同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程设计合同
第 5 页 费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。
9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程设计合同
第 6 页
9.2 设计人责任
9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5
规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2 设计合理使用年限为___________年。
9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的___________%.
9.2.5 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程设计合同
第 7 页 按合同规定时限交付设计文件一年内项目
开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第___________种方式解决:
(一)提交___________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程设计合同
第 8 页
12.3 本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7 本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人___________份,设计人___________份。
12.8 本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程设计合同
第 9 页 本合同具有同等效力。发包人名称:设计人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
项目经理:(签字)项目经理:(签字)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
(盖章)(盖章)
备案号:经办人:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日
您可以在此处填写公司名称或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE
推荐访问:消防施工合同范本2022 合同范本 施工